在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了協議，簽訂協議能夠保證雙方合作愉快。什麼樣的協議纔是有效的呢？下面是小編精心整理的裝修委託協議書範本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
裝修委託協議書1
甲方： （委託方，以下簡稱甲方）
乙方： （承接方，以下簡稱乙方）
甲、乙雙方根據甲方簽訂的《_______項目裝修總承包工程施工合同》，本着實事求是、友好協商的原則，甲方委託乙方對 裝修項目進行維修保養，達成如下協議：
一、工程質量保修範圍和內容：
1、乙方在質量保修期內，按照《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》等相關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔裝修施工合同中的甲方承包範圍內的工程質量保修責任。
2、凡屬於乙方原因造成的各部位的質量問題或其他缺陷及由於乙方維修造成業主的相關損失，均屬於乙方免費保修責任範圍；不屬於乙方責任（例如業主使用過程中自身人爲損壞、第三者故意或非故意損壞等），但是經雙方協商需要乙方施工的，乙方必須積極配合維修，費用由業主承擔。
二、工程內容及保修期：
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期以甲方透過工程驗收，完善整改意見並正式移交給業主，按照工程正式移交之日起計算，保修期限爲貳年（特殊的見施工合同約定）。
三、維修費及質保金：
1、甲方委託乙方維修時的維修費用含：乙方維修人員的管理費、維修人工費、材料費及車旅費等相關費用；費用在其質保金中扣除。取費標準按當時市場價格及相關規定辦理。
2、質保金：乙方在維保期完後書面通知甲方，由甲方負責跟蹤追回質保金，乙方應協助和配合。
四、甲乙雙方責任：
1、甲方不得任意增加該施工承包合同之外的工程量予乙方。若需增加合同之外的工作量，需甲乙雙方共同協商，並簽署相關維修增項協議。
2、甲方需在工程交予乙方維修前，完善該工程的所有驗收和交接手續，並保證該工程質量的合規、合法性。
3、維修期間，甲方需積極配合乙方協調業主及物業管理人員關係，保證維修工作順利進行。
4、交接期間乙方必須安排專業人員陪同甲方交樓人員進行驗收移交。
5、發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知後，應當2小時內到達事故現場搶修。
6、接到維修通知後，乙方必須實行第一時間先檢查維修，後論責任的服務原則。
7、因甲方或乙方的施工質量問題，導致業主退房、補償等的全部責任、費用，經第三方鑑定後，由責任方承擔。
8、乙方應建立回訪制度，即半年一次派專人與物業管理處、甲方一起，進行一次對業主的上門回訪，及時瞭解業主的使用情況，發現問題及時登記處理，從而提高客戶滿意度。
9、對每一次維修完畢後，乙方必須填寫《工程維修派工單》，同時交一份給業主及管理處保留備案。
10、在維修期間，甲方必須指定維修聯絡人，與乙方、物業相關負責人對接，全力協助乙方維修服務工作，甲方維修聯絡人手機等通訊方式必須保持24小時通暢。否則因無法溝通導致經濟損失的，皆由甲方負責。
甲方維修聯絡人： 聯繫方式：
五、爭議：
甲、乙雙方在履行協議時發生爭執，可以和解或要求有關主管部門進行調解。當事人不願意和解、調解或和解、調解不成的，應向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
六、不可抗力：
不可抗力即雙方在簽署本協議前不可預見，在本協議履行時不可避免發生的自然災害或社會性突發事件，雙方可協商解決，並不承擔違約責任。
七、協議生效和終止：
1、協議生效期：甲、乙雙方有權簽字人簽字和加蓋公章（或合同專用章）後協議方可生效。
2、協議終止期：在雙方本協議執行完畢後，協議終止。
3、乙方根據本協議相關規定單方解除本協議時，需書面通知甲方，甲方根據乙方所完成的工作情況對乙方實施補償。
八、本維修協議一式貳份，甲乙方雙方各持壹份，與裝修合同同具法律效力。
甲方：
乙方：
日期： 年 月 日
裝修委託協議書2
甲方：
乙方：
甲方所購房屋：大溪谷·華斯汀公寓 號，選擇 裝修標準（ 風格）。 【客戶簽字確認： 】
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定授予權乙方委託裝修公司對甲方所購房屋進行裝修。爲明確甲方要求及相關事宜，特簽訂本委託協議。
一、裝修公司的選聘
1、乙方應當委託具有相應資質證書的公司進行裝修。
2、因裝修公司之行爲導致裝修不符合約定條件的，乙方有權代表甲方追究該裝修公司的責任，要求採取返工、更換等方式進行整改。
二、甲方同意所購置的房屋在樓棟整體竣工驗收合格後，由乙方代表甲方委託裝修公司對甲方的房屋進行裝修。對於因裝修而使該商品房部分結構發生變化的，甲方對此變化無異議。
三、裝修工程使用材料的品種、規格、名稱，經雙方認可，詳見協議附件一《裝修標準》。如因裝修材料、設備生產、供應、採購等方面的原因，導致乙方委託的裝修公司不能滿足協議中所列交房標準的，該裝修公司可用其他不低於約定標準的同類裝修裝飾材料和設備代替。
四、乙方所設樣板間爲商品房裝飾裝修空間佈局展示，樣板房所佈置的“裝修標準”以外的布藝裝飾、居家用品、傢俱、燈飾、裝飾用品等僅作爲擺放指導，不包含在甲方所購房屋的裝修範圍內，不作爲裝修交付的標準。樣板間僅作爲示意，不視爲精確表示，對雙方無約束力，具體以交付現狀爲準。
五、工程驗收標準，雙方同意以附件一和附件二爲準。由甲方在辦理《商品房買賣合同》中所指房屋交付手續時一併驗收。
六、除本協議已對裝修所作出的約定外，其他有關裝修事宜的內容（包括但不限於裝修方案等），甲方均同意以乙方屆時指定的裝修公司所確定的檔案爲準，而無需甲方另行簽署表示認可。
七、房屋裝修後的裝修材料及設施的保修責任等，以乙方委託的裝修公司出具的《房屋裝修質量保證書》（或類似檔案）爲準，該裝修公司在裝修後按此質保書承擔質保義務和責任，在《房屋裝修質量保證書》規定的質保期內，如發生非甲方原因造成的損壞，由甲方直接追究該裝修公司責任，乙方予以協助。
裝修中的相關設備，如空調、電視機、電磁爐、電水壺等設施、設備的保修責任，以生產廠家提供的質保書爲準，如因所贈與電器或設備引起的質量問題或其他糾紛，由甲方直接追究該生產廠家或者經營者的責任，乙方應予以協助。由於甲方在使用過程造成設備、設施毀損及滅失的，乙方不承擔任何責任，若造成人身安全事故或給第三人造成損失的，由甲方自行承擔相關責任及後果。
八、如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除本協議或變更本協議外，乙方和裝修公司可據實予以延期，並不承擔任何違約責任及賠償：
1、受政策、政府相關部門有關規定、其它行政決定、政府規劃調整、市政配套設施延遲等影響而導致的；
2、施工中遇到國家、地方政府或主管部門、建築規範中規定準許順延工期的停電、停水或自然災害等原因的；
3、甲方未付清《商品房買賣合同》約定之全部應付款項的。
九、商品房裝修完畢並達到交房標準時，乙方應向甲方發出書面《交房通知》（或以其他方式通知）確定房屋交接時間。若甲方未按通知時間辦理房屋交接手續，則自《商品房買賣合同》約定的交房期屆滿之次日起視爲甲方已按合同約定交付了裝修合格的房屋。
十、本協議的簽署，視爲甲方已經主動向乙方提出請乙方聘請裝修公司裝修房屋，無需另行出具授權委託書。在本協議有效期內，甲方不撤銷或變更已作出的委託約定。
十一、如有爭議，由雙方協商，協議不成，由甲方所購房屋所在地人民法院管轄。
本協議自甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
附件一：《裝修標準》 附件二：《家電傢俬配置清單》
甲方：
乙方：
年 月 日
裝修委託協議書3
發包方（以下簡稱甲方）：_________
委託代理人：___單位：___住所地址：____聯繫電話：_____
承包方（以下簡稱乙方）：_________
法定代表人：__註冊地址：___聯繫電話：_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，爲保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點：___市____區（縣）____路____號____樓____室。
1、2住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。
1、3工程承包方式，雙方商定採取下列第_________種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
（3）乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1、5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；
1、6工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關覈准登記的企業法人，透過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。
第三條材料供應
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
第四條工程質量
4、1本工程執行____（填建築裝飾工程技術規程）、____（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4、2本工程由___方設計施工方案。
4、3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4、4由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）後，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4、6施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由___部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；
5、2工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；
5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲____年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：（1）本合同簽訂後，開工前____至___日，甲方支付相當於總價款____%的工程款；（2）完成____%的工程量之日後的___日內，甲方支付相當於總價款___%的工程款；（3）竣工驗收後___日內，甲方支付相當於總價款____%的工程款。（4）竣工驗收合格___年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的`，視爲乙方收取。
6、2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6、3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。
6、4竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格後___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
第八條工程監理
8、1本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8、2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
8、3爲保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第____種方式提供：
9、1甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代爲複製，複製費用由乙方承擔。
9、2甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_____元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。
9、3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
10、1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。
10、2乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
10、3乙方代表易人，乙方應於易人前____天通知甲方，後任繼續履行合同檔案約定的前任的權利和義務。
第十一條甲方工作
11、1甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並說明使用注意事項。
11、2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。
11、3如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。
11、4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
11、6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；
12、2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
12、3保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
12、4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12、6指派___爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行爲乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
12、7乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件覈對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。
第十四條工期延誤
14、1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。14、3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
14、4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十五條違約責任
15、1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；
15、2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
15、3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；
15、4由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
15、6由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。
15、8乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。
17、2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視爲本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）___元（此費用不在工程價款內）。
第十八條聲明及保證
甲方：
18、1甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
18、4甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18、1乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
18、4乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術資訊、經營資訊及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
21、2各方通訊地址如下：______。
21、3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22、1本合同受___國法律管轄並按其進行解釋。
22、2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：（1）提交___仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文字原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
______年____月____日
裝修委託協議書4
發包方（以下簡稱甲方）： 姓名 住所
承包方（以下簡稱乙方）： 姓名 住所
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點
2、工程承包方式：
3、工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
4、雙方商定，本工程的價款爲人民幣（大寫） 元。
5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字後，即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後如未有異議，即視爲同意，雙方應填寫工程結算單並簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的損失。
10、甲、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
11、本合同自甲、乙雙方簽字後生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
年 月 日