隨着人們法律意識的建立，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能夠較爲有效的約束違約行爲。相信大家又在爲寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的加工個人的合同範本（精選5篇），歡迎大家分享。
加工個人的合同1
甲方（需方）：
乙方（製作方）：
根據《中華人民共和國合同法》規定，經甲乙雙方平等協商，簽訂本合同並共同遵守執行。
一、 甲方委託乙方製作鋼骨架裝飾售貨亭，按甲方給乙方的電子版的圖片進行加工。技術要求：骨架爲方鋼骨架，外包0.8mm白鋼板，亭頂部安裝裝飾性防腐木，其餘部分爲普通木質材料和彩鋼材料。景觀亭底部爲木質地板加保溫處理。售貨亭側面窗要求安裝雙層普通玻璃。
二、 製作地點：由甲方指定地點。所耗水電費用由乙方承擔。
三、 合同總造價爲160，000.00（壹拾陸萬元整）人民幣（共計10個景觀亭，每個單價1.6萬元整），合同簽訂後預付前期製作金爲合同總價款的30%，計：48000.00元整。工程量完成80%付至合同總價款的70%。景觀亭製作完畢驗收合格後付清餘款。
四、 違約責任
1、 製作工期：按甲方規定工期完工，逾期交貨，每延期一天，製作方按合同金額的千分之一承擔違約責任。
2、 甲方未按期交付餘額部分，製作方有餘款部分貨物所有權，直至所有餘款結清。
五、 執行本合同過程中，如發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，由需方所在地法院裁決。
六、 本合同一式肆份，甲方叄份，乙方一份，合同簽訂即時生效，本合同執行完畢即行失效。
七、 要求發票按中澤地產財務要求提供票據。
甲方（需方）：
乙方（製作方）：
聯繫電話：
聯繫電話：
加工個人的合同2
甲方：_________
乙方：_________
第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單爲憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應保證爲合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認爲合格。
第四條 ：材料由_________方負責。
第五條 ：若材料由甲方負責供應時，廢料率爲_________。
第六條 ：驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq爲_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，爲_________。
第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認爲屬實者，則不在此限。
過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 ：透過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 ：按期交足定貨而合格率爲100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率爲95％，給予總價_________獎勵金。
第十一條 ：試用廠商的試用期間爲三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考覈評分到達_________分以上者，才能正式成爲甲方的加工廠商。
第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考覈質量，交貨期，價格這三項，每年總考覈一次，劃分等級。
第十三條 ：付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。
第十四條 ：乙方應找殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________ 乙方：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工個人的合同3
甲方：
乙方：
經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委託乙方加工生產[ ]系列產品事宜，達成以下協議：
第一條 加工產品範疇
1、產品品名：
2、產品規格爲：
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條 委託加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況，於每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單後1日內書面提出，否則，視爲同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝製作，產品質量符合國家食品衛生標準。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址，同時註明乙方系受甲方委託生產，附“ ”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量原因，經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方製造引起的，除由乙方承擔該批有質量原因產品（需雙方清點數量）的責任外，乙方還應按該批有質量原因產品總值的30%以實物形式（加工產品）補償給甲方；
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質原因而導致甲方利益受損時，經雙方鑑定或經公證單位鑑定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償原因，甲方在預先徵得乙方同意的情況下（書面爲準）可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委託乙方協助甲方處理；
（2）在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶（即甲方客戶）提供售後服務；
（3）少量的包裝破損等質量原因，由乙方負責調換；
（4）若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣，並嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照複印件及生產、衛生許可證複印件，相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬於甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
第五條 產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提供，交付地點爲乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，並在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據爲經雙方共同確認的質量檔案及國家相應標準。
5、如甲方認爲原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象（如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等）時，可向乙方提出異議，並有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認（計劃確認時間爲乙方收到傳真後1天內）後第七天開始供貨，日供貨量爲：月訂貨量 萬箱以內的，第天不低於 萬箱，月訂貨量 萬箱的，每天不低於 萬箱， 萬箱以上的，每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委託方 加工方
代表人簽字： 代表人簽字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司（蓋章）： ____有限公司（蓋章）：
____年__月__日 ____年__月__日
加工個人的合同4
承 攬 方：
定 作 方：
第一條 加工成品編號、名稱、規格、單位、數量、備註。
第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.（用承攬方原料完成工作的'），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生原因，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量原因的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____
加工個人的合同5
甲方：（定做方）
乙方：（承攬方）
加工xxx，雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，爲保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、透過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準爲合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年月日