隨着法律觀念的日漸普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的房屋買賣合同9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
房屋買賣合同 篇1
出賣人（甲方）：
身份證號碼：
聯繫電話：
買受人（乙方）：
身份證號碼：
聯繫電話：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方將自願將坐_____________________________________的房地產（房屋建築面積________平方米）出售給乙方。乙方以對甲方所要出售的房地產做了充分的瞭解，願意購買該房產。
二、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
三、本合同簽訂後，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
四、本合同簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用；本合同簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
五、違約責任
1、甲方應當於________交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作爲甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
六、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向________區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。
甲方（簽字蓋章）：
________年___月___日
乙方（簽字蓋章）：
________年___月___日
見證人一：
________年___月___日
見證人二：
________年___月___日
房屋買賣合同 篇2
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
甲、乙雙方在平等自願、協商一致前提下，訂立本合同，條款如下，以共同遵守。
一、甲方將其村南 樓 室(建築面積_____平方米)以人民幣____萬____仟___佰____拾____元整(￥____元)的價款出售給乙方。(含車庫 號24平方米)
二、本合同簽訂後，甲方對本房屋使用、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
三、本合同簽訂後，甲方保證乙方享有對本房屋的使用權和所有權。乙方保證按期繳納各項物業費用。
四、本合同簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
五、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
2、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還給乙方房屋所有款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
3、如因國家規劃設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
六、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。如協商不成，可向當地人民法院起訴。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，自簽訂之日生效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
法定代表人(簽章)： 年 月 日
房屋買賣合同 篇3
出賣人（甲方）:
地 址：
法定代表人：
買受人（乙方）：
地 址：
法定代表人：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》以及其他法律、法規的有關規定，本着平等互利的原則，經雙方協商一致，就乙方購買甲方合法擁有所有權的房屋之相關事宜訂立如下條款，以便共同遵守：
第一章 總則
第一條：雙方陳述和保證
1.1 雙方均是根據其成立地或註冊地的有關法律正式組建、有效存在並符合有關法律規定的獨立法人。
1.2 雙方均具有訂立本合同所需的一切必要權利、權限和政府批准，並具有充分履行其於本合同項下的每一項義務的能力。
1.3 雙方認可本方代表已獲授權，並在授權範圍內行使其權利，本方代表簽署的
合同或其他檔案對本方具有約束力。
1.4 在合同成立生效後，各方均應受本合同及其共同簽署的附件的約束。無論現在還是將來任何管理機構都不得以任何理由妨礙或阻止雙方履行各方在合同及其附件項下的義務。
1.5 雙方承諾對本合同的標的及與標的有關的財產、權利均不存在任何不確定因素，均不存在法律上的任何爭議。
1.6 雙方承諾互相提供的與本合同有關的政府部門頒發的檔案、資料均是真實、有效的。
1.7 甲方作爲該房屋的規劃房地產權利人與乙方建立買賣關係。
1.8 商場名稱爲：
第二條：買賣房屋（以下簡稱“商業物業”）用途、地址、面積
該項目規劃爲 雙方願意按照本合同約定的條款和條件，由乙方向甲方購買 ，甲方有義務爲乙方提供上述權證複印件作爲本合同附件一、二。
2.1 房屋座落於，範圍。（房屋位臵見“附件一”）
2.2 房屋現狀爲主體封頂。
2.3 該商業物業的附屬設備設施包括：合格並正常使用的消防系統、合格並正常使用的供水供電供暖系統、有線電話預留線路、自動扶梯（6臺）、觀光電梯（一臺）、貨梯（一臺）、有線廣播等。具體見甲乙雙方列出的附屬設備設施清單，由雙方簽字蓋章後，作爲本合同的附件六。
2.4 該商業物業的附屬場地包括商業頂部及外立面的商場店招位、廣告位、白天
提供40個收費地下停車位及該商業物業門前的停車位等。詳見附屬場地清單及分界圖，該附屬場地清單和分界圖，由甲乙雙方蓋章後作爲本合同附件九。
2.5 房屋範圍見“附件一”中雙方認可的各層平面圖中用紅線所圈畫的範圍爲準，
建築面積約爲平方米。最終以雙方共同認可的政府房屋測量部門的測量結果爲準。
第三章 價格和支付方式
第三條：售價及定金
3.1銷售總面積：平方米，1-4層平均售價爲：元/平方米。
3.2本合同定金：本合同簽訂後7個工作日內，乙方支付給甲方1000萬元人民幣作爲定金，甲方在收到定金後向乙方出具收款收據。以上合同定金甲乙雙方簽訂正式《商品房買賣合同》後，充抵房款。
第四條：正式買賣合同的簽訂及房款支付方式：
該商業物業在甲乙雙方確定改造方案後，甲、乙雙方簽訂正式《商品房買賣合同》，在該合同簽訂之日七日內，乙方付總房款的50%，年月日付總房款的40%，年月日前付總房款的10%。
第五條：稅 費
甲乙雙方按國家的法律法規，各自承擔其應承擔的部分。
第四章交房時間、條件、使用和維修
第六條：交房時間、條件、使用和維修
6.1雙方一致同意將本合同“附件五”所確定的建設基本條件和技術要求的協議作爲甲方交付房屋的條件。甲方應於 年 月 日（交付日）前將符合上述條件的房屋交付乙方，經乙方按“附件五” 建設標準驗收後，雙方簽署房屋交接驗收
確認書。甲方未能在交付日前交付房屋或交付的房屋未能達到“附件五”確定的交付條件、延遲提供乙方正常供電、供水、供暖，均視爲甲方違約。乙方應在接到甲方接收該商業物業的書面通知的5個工作日內接收該商業物業，否則，甲方書面通知到達乙方的第六個工作日視爲甲方已將該商業物業交付給乙方。如因乙方原因，造成房屋交接確認書無法簽署的，視爲甲方按規定交付該商業物業。
6.2甲方保證切實擁有出租商業物業的合法處臵權，（包括“附件二、四”中的房屋的產權證、房屋所在地的土地使用證），並能夠作爲商業用途，符合當地的法規和規章的規定。
6.3甲方應根據乙方的要求整改電梯的位臵及設計，詳見附件七。
6.4該商業物業的交付標準：地面，地板磚800㎜×800㎜×12㎜；牆、柱面層採用高質量的乳膠漆刷白；頂棚爲輕鋼龍骨礦棉板吊頂600㎜×600㎜×6㎜；照明爲：（詳見附件五），水、電、暖、電話線路、有線廣播，按乙方確定的位臵安裝。
6.5甲方應將電源接至乙方所購買房屋的配電櫃並獨立安裝計量表，並確保該商業獲得不少於1200KW的正式用電量（遇政策性限電、供電部門停電除外）由乙方獨立控制。貨梯、自動扶梯的用電不包括在前述的1200KW中，由甲方另行提供並能滿足上述設備的正常使用。甲方在移交時應確保現有照明、燈具、開關、插座、配電櫃等供電設備設施符合國家電氣使用標準並處於正常完好的使用狀態。
6.6經營用水壓力不低於0.20Mpa—0.45Mpa，水量在80㎡/d,（政策性限水期、供水部門停水除外）確保租賃物水、電、暖（如逾正常停水、停電影響正常供暖的，甲方不承擔違約責任）能完全滿足乙方商場的需要。
6.7甲方應對該商業的“表前” （“表前”：指甲方主供設備至乙方購買房屋的配電櫃（水）電錶，“表後”：指乙方購買房屋的配電櫃（水）電錶至乙方使用的全部設備設施）供水、供電設備設施進行維護保養，並承擔全部費用；乙方應對該商業的“表後”供水、供電設備設施進行維護保養，並承擔全部費用。甲方應按當地消防主管部門的規定在交付商業時向乙方提供符合開設商場要求的固定消防設施（包括噴淋、煙感、消防栓、報警聯動系統以及應急燈、疏散指示燈）和相應的驗收合格證明，該消防驗收合格證明覆印件作爲本合同的附件。乙方亦應配臵滅火栓、滅火器等必須的消防器材設備，並透過消防驗收及年檢。
6.8甲方應在交付該商業的同時，提供能正常使用，並透過當地有關部門的驗收的自動扶梯6臺、觀光電梯（一臺）、貨梯（一臺）等。甲方應同時提供有關部門的驗收合格證明，該驗收合格證明覆印件作爲本合同的附件。
6.9乙方應定期或不定期對自動扶梯、觀光電梯、貨梯進行維修保養，並按規定年檢，在合同到期後應保證自動扶梯、觀光電梯、貨梯完好。保修期外，乙方承擔維修保養的全部費用。
第七條：房屋改造和附屬設施、設備的增添。
7.1甲方同意乙方在不危及房屋結構和安全的前提下，可以根據商業形象和經營需要對所購買房屋（包括但不限於房屋的外立面和內牆面）進行裝修和改造，或增添附屬設備、設施，而無需另行徵得甲方同意（外立面改造需經甲方同意）。需要報請政府有關部門批准的，甲方應協助乙方辦理相關手續。
7.2甲方同意乙方在甲方所在物業範圍內裝設必備的招牌、標記、商號和指引系統等，乙方無須支付甲方任何費用。乙方承諾按當地政府規定辦理批准手續並承擔相應費用。乙方裝設的上述標識所有權歸乙方。
第八條：物業管理範圍
乙方租賃範圍內的物業管理由乙方自行解決，其費用也由乙方收取。乙方租賃範圍以外的物業管理由甲方負責。詳見附件十三的物業管理協議。
第五章 雙方的權利和義務
第九條：甲方的權利和義務
9.1甲方保證出售給乙方商業物業的產權關係清晰沒有爭議，如因甲方的產權有爭議或引起糾紛的，視爲甲方違約，甲方總房款的10%乙方支付違約金。
9.2甲方確保出售房屋的主體結構、樓梯、樓板和牆體的承重，樓板和牆體的防水性，線路的安全性等符合國家相關標準，不存在任何現實的和潛在的危險。
9.3甲方應保證按“附件五”規定的出售房屋的交付標準在規定的交付日向乙方交付該商業。
9.4在簽訂本合同前，甲方向乙方提供《國有土地使用證》《營業執照》複印件作爲附件二中的內容，甲方還應於交付之日向乙方提交合法的、有效的《房屋所有權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》及《施工許可證》複印件以及建築、消防、環保、設備等驗收合格證明，上述複印件均由甲方蓋章後交付給乙方。
9.5甲方必須對房屋周邊的屬於甲方物業管理範圍內的道路進行全面管理，保證乙方的經營需要。
9.6甲方有權如期取得房款。
9.7本合同簽訂後，如由於甲方的原因，致使本合同未能履行或解除、終止，甲方除按總房款的10%支付違約金外，還應賠償乙方招商費及乙方支出的一切費用。
第十條：乙方的權利和義務
10.1乙方所購買的商業物業的用途爲乙方營業執照的經營範圍，乙方必須依法經營、照章納稅，樹立企業的良好形象。
10.2代表乙方簽訂本合同的人爲乙方的授權代表並提供授權委託書。 10.3乙方應保證按期交納房款。
10.4乙方有權對項目建設過程進行檢查、監督，其範圍見附件五“工程實施條款”。 10.5乙方負責購買房屋範圍內治安、安全問題，並承擔相應的法律責任。
10.6乙方在不改變所購買商業物業內部主要結構的前提下，可以對該商業物業進行內部裝修與改造，甲方須予以配合。如裝修改造涉及到房屋主體結構的變動，須徵求甲方同意。
10.7乙方可以在本合同約定的外立面的範圍內，根據經營需要進行外立面裝修改造，進行店招和廣告的製作安裝及發佈，乙方自行承擔所有費用。乙方確保符合相關廣告安全消防規範並依法定程序進行。
10.8乙方應正常使用並愛護房屋及甲方提供的各項設施，防止不正常損壞。若因乙方使用不當，房屋或設施出現損壞，或發生故障，乙方應負責及時維修，如果甲方代爲維修，維修費用由乙方承擔。
10.9本合同簽訂後，如由於乙方的原因，致使本合同未能履行或解除、終止，乙方除按總房款的10%支付甲方違約金外，還應賠償甲方招商費及按附件五和附件六要求甲方支出的一切費用。
第十一條：保 密
甲乙雙方對在簽訂、履行本協議過程中知悉的對方商業祕密、對方提供的資料、以及對本協議內容均負有保密義務，不得向第三者公開、泄露及不正當使用。公開、泄露或不正當使用該商業祕密，給對方造成損失的，須承擔全部賠償責任。
第六章 違約
第十二條：違約責任
12.1①甲方違反本合同第6條中第1款，延遲交付該商業物業,延遲提供乙方正常供電、供水、供暖，延遲達10日以上的視爲甲方違約，甲方應按每天8000元向乙方支付違約金,延遲達30日的，乙方有權解除本合同。②乙方延遲接受該商業物業，延遲達10日以上的視爲乙方違約，乙方應按每天8000元向甲方支付違約金，延遲達30日的，甲方有權解除本合同。
房屋買賣合同 篇4
民事起訴狀
原告：
註冊地
法定代表人：
電話：
被告：
地址：
電話：
訴訟請求：
1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；
2、請求法院判決被告支付違約金610元；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告於20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積爲96.6平方米的商品房，該房屋總價款爲：881049元，其中有首付款271049元，餘款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期爲20xx年10月31日之前。合同簽訂後，被告僅支付首付款271049元。之後，被告以貸款沒有透過爲由，在合同約定的餘款交付日期到後，卻遲遲未能向原告支付610000元的餘款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日後，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”
因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，並要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
金水區區人民法院
河南省置業有限公司
二O**年月 日
房屋買賣合同 篇5
出賣人(甲方) _________________________________________________________買受人(乙方)_________________________________________________________房產所在地___________________________________________________________簽訂地點_____________________________________________________________簽訂日期_______年_______月_______日
出賣人(甲方)___________身份證號碼? (房屋共有產權人)_________ 身份證號碼? (房屋共有產權人)_________身份證號碼?
(房屋共有產權人)_________ 身份證號碼? 以上_______人是本合同中所述房屋的共有產權人。 出賣人及共有人以下均稱簡稱甲方。
買受人(乙方)?_____________ 身份證號碼?
以下簡稱乙方。
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位於第_ ___層?共
______(套)(間)?房屋結構爲________?建築面積爲______平方米?房屋用途爲_______。並附帶_________間?位於___________________?面積爲______平方米。
(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，願意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易後如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格?
成交價格爲每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款
第一筆於________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣 _ ______萬元整於_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整，待該房產辦理產權過戶手續成爲可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應
在過戶手續辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條 甲方承諾及權利和義務
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的'問題?能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證並承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外，不存在其他共有權人，且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議。對於該房屋及土地的出售，不存在任何享有優先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方後，本合同項下房產實際所有者爲乙方。甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產問題暫時無法爲乙方辦理過戶手續，房屋暫時爲甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。
6、 甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付後實際所有人爲乙方，甲方不再對其主張任何權利，包括但不限於對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條 乙方承諾及權利與義務
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經濟能力和信譽，能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋，例如?拆遷安臵協議、房產登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限於轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利，甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條 房屋及土地過戶
1、 本合同簽定時該房屋爲小產權房，暫時不具備過戶條件，但本合同爲甲乙雙方平等協商自願達成財產及財產權交易之協議，並未違反相關法律法規。
2、雙方約定今後國家政策允許過戶時?甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管並且辦理預告登記手續，當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應於當日通知乙方且於乙方協商具體的交付日期。
3、 甲方在取得產權證等相關權屬憑證後三個工作日內應無償協助乙方辦理房屋及土地的過戶手續。
4、 本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
第九條 特別約定
一、關於房產拆遷。本合同簽訂後，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續，領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
二、關於房產再次買賣?
1、本合同簽訂後，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
三、關於房產收回
由於該房屋屬於小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叄倍一次性支付給乙方。
第九條 違約責任
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有，其餘款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人，將視爲甲方收回房產，應適用本合同第八條關於房產收回的約定支付乙方回購款，同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續?視爲甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，並有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協助和配合乙方辦理過戶手續，乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。並繼續按照約定辦理過戶手續。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂檔案、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的，乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益，並且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行，過錯方應賠償損失並承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重複發生，違約金重複計算。
第十條 保證人責任?
甲乙雙方充分了解上述合同，甲方各當事人願向乙方提供連帶責任保證，且本擔保不可撤銷。保證範圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項
第十二條、合同主體
1、甲方是_____________________________________共_____人?委託代理人爲_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑑於_________系未成年人?_________、_________系其法定監護人_________、_________承諾其有權出售該房屋並全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用於甲方安臵戶中有未成年人時使用。)
第十三條、本合同如需辦理公證?經國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字後方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份，乙方一份，留存備查。
第十五條、本合同發生爭議的解決方式
雙方本着友好協商，公平合理的原則簽訂本合同，簽訂本合同後，雙方應嚴格遵守執行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議，雙方可透過協商解決。協商不成的，雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1. 提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)? 乙方(簽字)? 身份證號碼? 身份證號碼?
年 月 日 年 月 日
房屋買賣合同 篇6
簽訂時光：
簽訂地點：
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位於 的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協議;
一、本合同雙方當事人均爲________市_______街道___________村__________組羣衆成員。
二、房屋狀況：本合同項下的房屋位於_____市_____街道 ，相鄰爲 ，建築面積 ，北屋 ，東屋 ，西屋 ，南屋 ，院落面積爲 ，房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地爲______村_____組羣衆土地，並徵得其他村民和村羣衆同意，能夠長期佔有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格爲人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起 日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號爲 的帳戶;如未按期交付房款，乙方需每一天額外向甲方支付房款總額 的違約金，如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，能夠解除本合同並享有追究乙方違約職責的權利。
七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方帶給的賬號之日起 日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每一天支付 元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋爲止;如甲方在合同簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，能夠解除本合同並追究甲方的違約職責，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知後 日，甲方應當根據乙方的需要，用心配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付 元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶爲止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村羣衆成員作爲本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
甲 方(簽字捺印)： 身份證號：
乙 方(簽字捺印)： 身份證號：
見證人(簽字捺印)： 身份證號：
見證人(簽字捺印)： 身份證號：
附：
見證人聲明
見證人聲明如下：
1、見證人與甲乙雙方同爲 羣衆組織成員;
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛;
3、本合同經我們見證，雙方自願、平等協商，不存在脅迫、暴力強迫等違法狀況，合同是雙方當事人的真實意思表示;
4、本合同在20xx年 月 日在 家中籤訂，現場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人，雙方簽字蓋章後本合同生效。
見證人(簽字捺印)：
甲方(簽字捺印)：
乙方(簽字捺印)：
20xx年 月 日
本見證聲明是_______雙方農村房屋買賣合同的見證聲明，是買賣合同的補充說明，與本合同具有相同的法律效力。
房屋買賣合同 篇7
出賣方：__________________
買受方：__________________
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋（以下簡稱該房屋）坐落於__________________；位於第______層，共______（套）（間），房屋結構爲______，建築面積______平方米（其中實際建築面積______平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米），房屋用途爲______；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二；（房屋所有權證號、土地使用權證號）（房地產權證號）爲______。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積爲（出賣方暫測）（原產權證上標明）（房地產產權登記機關實際測定）面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積（以下簡稱暫測面積）與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積（以下簡稱實際面積）爲準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±______%（不包括±______%）時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±______%（包括±______%）時，甲乙雙方同意按下述第______種方式處理：
1、買受方有權提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起______天內將買受方已付款退還給買受方，並按______利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式爲______；土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號爲______；該房屋買賣後，按照有關規定，買受方（必須）（無須）補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按（總建築面積）（實際建築面積）計算，該房屋售價爲每平方米______元，總金額爲______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
第五條付款方式
買受方應於本合同生效之日向出賣方支付定金______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整，並應於本合同生效之日起______日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應於本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給買受方，並應收到該房屋全部價款之日起______日內，將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按______計算。逾期超過______天后，即視爲買受方不履行本合同。屆時，出賣方有權按下述第______種約定，追究買受方的違約責任。
1、終止合同，買受方按累計應付款的______%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2、買受方按累計應付款的______%向出賣方支付違約金，合同繼續履行。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在______個月內按______利率計算；自第______個月起，月利息則按______利率計算。逾期超過______個月，則視爲出賣方不履行本合同，買受方有權按下列第______種約定，追究出賣方的違約責任。
1、終止合同，出賣方按買受方累計已付款的______%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、出賣方按買受方累計已付款的______%向買受方支付違約金，合同繼續履行。
第九條關於產權登記的約定
在買受方實際接收該房屋之日起，出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起______天內取得房地產權屬證書，買受方有權提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起______天內將買受方已付款退還給買受方，並按已付款的______%賠償買受方損失。
第十條合同糾紛
1、出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。
2、因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納，契稅由買受方向國家交納；其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十一條其他
1、本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。
2、本合同之附件均爲本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
3、本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由______仲裁委員會仲裁。本合同（經甲、乙雙方簽字）之日起生效。
4、本合同連同附表共______頁，一式______份，甲、乙雙方各執一份，______各執一份，均具有同等效力。
出賣方（簽章）：__________________
買受方（簽章）：__________________
簽訂日期：______年______月______日
房屋買賣合同 篇8
甲方（賣家）:
乙方（買家）:
雙方經協商達成以下協議，特訂立以下合同，以便共同遵守。
1
合同號：
2．達成交易後產品的配送：由甲方（賣家）直接發貨給乙方（買家）。
3．運輸方式：鐵路或汽車，運費由甲方（賣方）承擔。
收貨人姓名：
4．發貨期限：自簽訂合同甲方收到貨款後，甲方（賣家）叄個工作日內發貨 。
5．買家直接付款給賣家，賣家收到貨款後，按合同發貨；
6．驗收標準：收到貨後如有破損或數量質量問題，甲方（賣家）負責退貨或調換。
7. 質量要求：嚴格按照國家批准的產品銷售，嚴格按照雙方約定的標準發貨。如甲方（賣家）提供僞劣產品，甲方（賣家）應賠償乙方（買家）一切經濟損失和一切法律責任。
甲方（賣家）必須向乙方（買家）提供產品質量保證協議書（見附件）。
8. 違約責任：
（1）甲方（賣家）不能按時（雙方約定時間內）發貨，應向乙方（買家）償付每日千分之三的違約金，並負責及時退款。網站負責協調買賣雙方的投訴和糾紛。如協調不成，將透過法律途徑解決問題。
（2）因網絡安全導致客戶利益受損失時，有網站負責賠償甲乙雙方損失。
9．執行本合同發生爭議，當事人雙方協商解決；協商不成的，雙方同意按下列方式解決：
（1）申請仲裁；
10．本合同簽訂地：
11．本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式二份，甲方一份、乙方一份。自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方（買家）
單位名稱： （加蓋合同專用章） 單位名稱：（加蓋合同專用章） 單位地址：單位地址：
電話： 聯繫電話： 郵編： 郵編：
傳真號碼： 傳真號碼：
簽約日期（即合同生效日期）： 年 月 日
附件：
量保證協議書
甲方（賣家）：
乙方（買家）：
爲了加強產品經營質量管理，嚴把進貨渠道關，保證產品質量以保障人們用藥安全、有效，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》、《醫療器械經營管理規定》等有關法律法規的規定，經雙方協商一致，達成如下協議：
一、甲方（賣家）義務：
1.甲方（賣家）爲具有履行合同能力和合法資格的產品生產（經營）企業，甲方（賣家）向乙方（買家）提供加蓋公章的產品生產（經營）許可證和營業執照複印件。
2.甲方提供的產品必須符合下列要求：
① 符合法定的質量標準和其他質量要求；
② 應有法定的標準文號和生產批號（國家另有規定的除外）；
③ 包裝、標籤、說明書和合格證等符合國家有關規定，包裝還應符合貨物運輸要求；
④ 產品（藥品）的生產日期距到達乙方（買家）倉庫的日期：甲方（賣家）爲生產企業的應不長於3
個月，甲方（賣家）爲經營企業的應不長於6個月；
⑤甲方（賣家）經營的進口產品應提供符合規定的證書和檔案；
⑥ 甲方（賣家）應負責提供產品的檢驗報告書。
3.甲方（賣家）應及時向乙方提供有關產品質量資訊。
4.甲方（賣家）保證所提供資料的真實性。
二、乙方（買家）義務：
1.乙方（買家）應向甲方提供加蓋公章的證照複印件以證明自身的法定資格，並保證所供資料的真實
性。
2.乙方（買家）對甲方商品驗收合格後，確認收貨。
三、違約責任
1.甲方（賣家）提供的產品如質量不符規定，乙方（買家）有權拒收，但應暫時代保管並及時通知甲方，協助甲方處理後續工作。如出現重大質量問題，乙方（買家）有權按國家有關規定處理。
2.甲方（賣家）對所提供的產品質量負責並承擔相應責任，如出現質量問題，應承擔因此造成的一切損失、費用和法律責任。
3.乙方（買家）應嚴格按照GSP規定貯存，因乙方（買家）貯存不當而造成的損失由乙方（買家）承擔。
四、協議說明
1.本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
2.本協議自簽訂之日起生效。
3.本協議爲以上合同的補充協議。
甲方（賣家） 乙方（買家）
單位名稱： （加蓋合同專用章） 單位名稱：（加蓋合同專用章） 單位地址： 單位地址：
銷售代表： 銷售代表：
聯繫電話：聯繫電話：
郵編： 郵編：
簽約日期（即合同生效日期）： 年 月 日
房屋買賣合同 篇9
賣方（以下簡稱甲方）：
姓名：______ （身份證號碼）：
地址： 聯繫電話：
共有人：姓名：______ （身份證號碼）：
地址： 聯繫電話：
買方（以下簡稱乙方）：
姓名： （身份證號碼）：
地址： 聯繫電話：
第一條 房屋的基本情況：
甲方房屋坐落於______;位於第___層 戶，房屋結構爲__,房產證登記面積____平方米，地下室一間，面積___ 平方，房屋權屬證書號爲___ .
第二條 價格：___
以房產證登記面積爲依據，每平米___ 元，該房屋售價總金額爲___ 萬元整，大寫：___ .
第三條 付款方式：
乙方於本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整，大寫：___ , 日內交付___ 萬元（大寫___ ），餘款___ 元（大寫___ ）在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限：
甲方應於本合同簽訂之日起___ 日內，將該房屋交付乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任：
乙方如未按本合同第三條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日，即視爲乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任：
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日，則視爲甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。
第七條 關於產權過戶登記的約定：
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的__%賠償乙方損失。
第八條 簽訂合同之後，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理，於乙方無關。
第九條 甲方保證在辦理完過戶手續之日起 日內，將戶口遷出，逾期超過___日，乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第十條 因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條 本 合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。
第十二條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
……
第十三條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：
乙方：
年 月 日